58看书网 www.58kanshu.com，最快更新女律师最新章节！
薛霏心想，好，你认可就好，等着，还有另一个礼物给你呢，便又说道：“请打开合同第四页，请看第十一条，关于工期延误，‘因以下原因造成工期延误，工期相应顺延。’我在这儿说明一下，第十一条一共有七款情形，与本案有关的有三款，分别是第一款，第三款和第四款，具体是这么规定的：‘(1)甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(3)甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；’
上述三种情形，本案均有发生。下面我予以详述。
首先是关于开工条件，三通一平是基本建设项目开工的前提条件，是建设单位也就是甲方，即本案的原告，应该负责解决的范围。但是你们做到了没有呢？并没有。水通、电通倒是做到了，但是路不通、场地不平整，三通一平里原告仅仅做到了一半，另一半是我方克服了种种困难，自己进行改造完成的，难道这些工作不需要花时间吗？不应该从原告所谓的工期延误里面扣除掉吗？
其次，是关于设计变更和工程量的增加，这部分，施工日志与监理日志里面均有记载，原告方的负责人已经签字认可了的，在此不予详述。我方认为，与设计变更和工程量的增加部分相对应的工作日，应该从所谓的工期延误里扣除，也就是工期应予相应顺延。
再次，是我着重要说明的，就是原告方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行，这一点，原告方是明显违约，所谓巧妇难为无米之炊，在这种情况下，我方停工是合理合法、也是符合合同约定的，但是，我方考虑到双方的合作关系，又充分照顾到对方的利益，在对方违约、未如期付款的情况下，我方积极地自行筹措了资金，投入了大量的物料和人员，加紧施工，以期尽早竣工。虽然最终的竣工日期超出了合同约定的期限，但责任不在我方，而是完全在于原告方，所以，原告方不但不能要求我方承担工期延误的违约责任，还应赔偿我方的窝工损失。”
陶律师表示，依照事实和法律，该顺延的可以顺延，但是至于窝工损失，原告不予赔偿。
陶律师又出示了车间屋顶漏雨、设备淋雨的几张照片。提及，因为工程质量不合格，造成屋顶漏雨，使得停放在车间内的进口设备被雨水淋湿而无法正常运转，损失巨大，庆力公司应予赔偿。
薛霏来法院开庭之前，有点紧张，就多喝了几口水，此刻便有些尿急，可是陶律师还说什么漏雨漏雨的……
薛霏又不能像小学生似的，跟法官举手说，法官，我要去洗手间！那可就太丢人了，只能憋着。可是这漆法官怎么这么啰嗦呢？你又不是主审法官，案子的判决书也不是你写，你还一个劲地追问个啥？
在这儿说明一下，中级人民法院以上的法院，审理民事案件是要组成合议庭的，所谓合议庭，是人民法院审判案件的基本审判组织，其成员不是固定不变的，而是临时组成的，由院长或者庭长指定审判员一人担任审判长。院长或庭长参加审判案件的时候，则自己担任审判长。合议庭评议案件时，如果意见分歧，应当少数服从多数，但是少数人的意见应当记入评议笔录，由合议庭的组成人员签名。
法律虽然是这么规定的，但是实际实行起来，却是大不同，因为法院人手有限，每个法官一年都要审结三四百个案件，还有审限的压力，时间紧任务重，不可能每案必评。
法院一般是这么操作的，案子先由立案庭随机分发到法官手里，那么这个法官就是案件的主审法官，基本上就是这个主审法官说了算，也是主审法官对案件的审理结果负责。这个主审法官倒不一定是审判长，审判长可能只是挂名的。
因此，薛霏出于尿急的抱怨并没有错，漆法官是“多管闲事”了。
薛霏着急质证，可是漆法官问个没完没了，薛霏只得拼命忍住尿意，命令胀鼓鼓的膀胱：“雾化雾化，全部变成汗液排出去。”
可是她怎么可能出汗呢？头顶的中央空调口呼呼呼地向她吹放着冷气，冻得她都快发抖了。她就后悔不该穿裙子来，而应该穿长裤长褂，最好再加一件毛衣。
此刻薛霏真羡慕那几个法官，他们太狡猾了，个个儿穿着长长的法官袍，一副很享受冷气的样子。
薛霏以极大的意志力振作起精神，为了反驳原告方关于漏雨的证据，她出示了气象局出具的第二份证明，并且解释道：“这段时间，暴雨天气一共持续了5天，第一天是中雨，其后的几天是中到大雨。原告方提交的证据显示，下雨的第一天，车间屋顶已经出现了漏雨的状况，但是此时，设备并未淋湿。那么，原告方完全可以在第一天、漏雨的第一时间就联系我方，要求我方对漏雨的屋顶予以修复，这在技术上是完全做得到的，于情理也是说得通的。可是原告方并没有这么做，原告方就眼睁睁地看着屋顶漏雨，看着所谓的进口设备在一天之后被雨水淋湿，却没有采取任何措施，完全放任损失的发生。然后，等雨停了，再来诉至法院，要求我方赔偿损失。至此，我认为，原告方的做法，是完全不符合常理的。由此造成的损失，本来是可以避免的。根据相关法律规定，因对方放任损失的发生，所造成的损失扩大部分，应由其自行承担，我方不予赔偿。”
庆力公司的章总也做为代理人参加了庭审，此时便说道：“是的，如果他们联系了我们，我们可以随时去维修的。他们没有这么做，我们也觉得奇怪。”
陶律师却不以为然，说道：“这么严重的质量问题，不是简单的维修就能够解决的。”
薛霏便说道：“原告方一再强调严重，说屋顶漏雨是严重的质量问题，那么我请问，既然你们认为如此严重，为什么第一时间不联系施工方？从常识上来讲，施工方应该更专业吧？施工方与你们近在咫尺，只有半小时的车程，一个电话就能马上来到，可是你们为什么不打电话、而是坐等损失发生呢？这里我提个建议，据天气预报，下周还有雨，开完庭我们派出技术人员去维修屋顶，并且在屋顶安装摄像头，如果维修完毕，下雨时还漏雨的话，我们就认可你们的说法，承认质量问题是严重的，如何？”
陶律师心想，我还真是小瞧了对面的这个薛律师呢，她真不是花瓶。陶律师被薛霏逼到了墙角，只得说道：“这里是法庭，要凭证据说话，被告律师的这种打赌，更像是儿戏，对专业律师来讲，太不专业了。”